石材安装施工合同.docx

石材安装施工合同 石材安装施工合同范文1 甲方(需方): 乙方(供方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲方正式委托乙方加工制作石材，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，供需双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 双方达成协议如下： 一、产品名称、规格、数量及金额 注：以上均含石材加工、安装及转弯用材现场加工。 二、质量要求、技术标准 1、大理石、花岗岩按中华人民共和国《天然大理石建筑板材》(JG/T79-20)、《天然花岗岩建筑板材》(GB/T18601-20)中的一等品要求为验收标准;如发现问题立马提出，由供方负责修补或更换。 2、双方约定的其它质量要求：按提供样品的颜色、厚度及尺寸要求进行加工，并提供产品质量合格证、检测报告、质量保证书及放射性能的检验报告。 三、交货地点、方式：甲方施工现场(路基地);分批到货。 四、交货时间：乙方自收到甲方的供货通知后某日内将货物运至施工现场。 五、运输方式及到达站点的费用承担：运费及装卸货由供货方负责并承担费用。 六、验收方式：按建材行业标准的试验方法及检验规则工地验收提出质量异议时间为石材安装之前。 如发现问题立马提出，由供方负责修补或更换。七、合同价款及付款方式： 1.由于钢材是代购，钢材总款：肆万零肆佰叁拾捌元整(小写40元)，合同签定后，甲方付钢材款%，计：贰万捌仟元整(小写28元)，作为钢材采购款，余款钢结构完成后付清。 2.石材安装款总计：贰拾叁万贰仟壹佰肆拾捌元整(小写：232元)，合同签定后甲方付人民币柒万元整(小写70元)，给乙方做为订货款，货到工地付合同总额%即：玖万叁仟元整(小写：93元)，安装完成后一性付清余款。 八、违约责任：经供需双方认可，验收不合格产品由供方退换，供方未经需方许可延期交货，每日按应收款的2%赔付对方违约金。 合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由工程所在地为法律诉讼地。九、特别说明：乙方所供石材为天然产物，供方不能保证绝对无色差、无洞眼、无裂纹，如出现以上情况，乙方负责修补完好，洞石为天然产物，板面出现洞、孔属正常情况，但供方要保证石材同一品种的正常强度及规格达到甲方要求。 十、本合同单价包含砂浆拌制、石材的安装及加工、场内材料转运、勾缝、现场场地的清理、成品保护、施工机械及工具、施工辅材、安全用品、等施工有关工序及材料。 (水泥、砂、石子由甲方供应。)十一、乙方施工人员应服从甲方指挥管理，乙方全部施工人员安全责任由乙方自负，乙方的一切安全问题及事故与甲方无关，甲方不承担任何责任。 十二、未尽事宜，双方本着求大同存小异原则，友好协商。 十三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，由甲、乙双方签字盖章后生效。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年月日 年月日 石材安装施工合同范文2 采购方(甲方)： 供应方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：承包。 5、工期：本工程自某年某月某日开工，于某年某月某日竣工。 6、工程质量： 7、合同价款(人民币大写)： 二、甲方工作 1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。 4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 三、乙方工作 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、指派 保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。 4、严格按照图纸或作法说明进行施工。 5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。(保护材料费甲方承担)。 四、关于工程价款及结算的约定 1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的%(元)。 2、工程进度%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的%(元)。 3、工程进度%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的%(元)。 4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结请尾款。 五、关于材料供应的约定 1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备，(见附件清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 2、凡由乙方采购的材料及设备(见附件清单)，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 六、关于双方责任的约定 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。 2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。 3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方元，作为奖励。 4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。 5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。 6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 七、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 八、其他约定 1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年月日 年月日 石材安装施工合同范文3 甲方：以下简称甲方：乙方：以下简称乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、双方就苏州越溪样板房、会所及天津会所首层大堂项目石材加工购销事项通过自愿、平等协商，订立本合同。 一，其产品名称规格单位总价等，详见附件 二、质量要求 乙方提供的产品应符合下列质量要求： 1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范，必须一次性达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20)及国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB5032-20)的合格标准。 1、乙方必须提供全新的货物材料(含配件等)，表面无划伤无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，设计要求应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。材料的燃烧性能应国家现行标准建筑内部装修设计防火规范(GB50222)、建筑设计防火规范(GBJ16)、和基层民用建筑设计防火规范(GB50045)的规定。应符合国家有关《建筑装修材料有害物质限量》环保标准的规定，材料包装应完好，应有合格证书和中文说明书及相关性能检测报告：进口产品应按规定进行材料检验。当规定或合同约定的材料进行检验时出现材料质量发生争议时，应进行见证检测,费用由乙方负担。材料运输过程中，必须采取防护措施防止损坏，污染。 3、材料切割尺寸准确，光度好，色差应基本一至。其他质量要求： 三，甲方责任： 1、甲方如中途变更石材产品花色、品种(增加品种和数量除外)应与乙方协商调整。 2、甲方如中途退货(不属于平常应铺石材)，甲方应付全部货款 3、甲方指定项目负责人:联系电话： 四，乙方责任： 1、乙方必需按照甲方所提供的样品、设计图纸尺寸、规格生产。 2、乙方要按照甲方所需的材料，加工订制，不得以任何理由任意改变和变更甲方所提供的设计样品，图纸尺寸规格。如需变更改动或对图纸不明之处需告知甲方。 3、样板先行，提供样板给甲方负责人确认，甲方负责人签字后才能予以大面积生产。 4、产品品种规格质量不符合本合同规定时，乙方应在24小时内负责更换新的产品。换新的产品仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同，同时按合同总价的%金额赔偿给甲方。 5、乙方应按照甲方提供的尺寸单、工程图纸所确定的产品中的型号、规格、花色、质量、厚度生产，不符合要求的，乙方负责返工、调换 6、确保供货的产品与提供的样板一致，如不同，甲方有权决绝接收，因此造成的一切损失由乙方承担。 7、甲方付款后乙方应提供①检测报告，合格证等相关的材料报验资料。②等额发票或收据。 10、乙方指定项目负责人:联系电话： 五、交货时间和地点 1、融侨外滩6B项目订做时间某年某月某日，交付时间某年某月某日。交货地点：，乙方承担运输装卸过程中的产品损耗。乙方自行运输装卸过程中的产品损耗。 六、验收标准、方法及提出异议期限： 1、产品必须严格按甲方要求尺寸，以双方签字封存的样品/样板及甲方书面要求标准进行验收。 2、货到工地后验收，甲方在收到每车货后如有异议，在两天内立马提出书面意见传真给乙方，以便立马协调解决。 3、乙方的产品质量不符合要求的，甲方有权当场拒绝接收，因此造成的损失由乙方负责。供货时间不予顺延;造成供货时间延误的，乙方应承担违约责任，因此给甲方造成的损失，按合同总价的%金额赔偿给甲方。 4、产品数量计算方式：按甲方提供乙方的下单图进行结算。 七、付款、结算方式及期限： 1、定金支付：元时间某年某月某日 当供货量达到%时，支付到工程款的%，货全部到现场并经验收合格后，支付到工程总款的%，工程竣工后支付到工程总款的%，5%质保金一年后付清。 3、产品数量计算方式：按甲方提供乙方的下单图进行结算。 甲方付款后乙方应提供①检测报告，合格证等相关的材料报验资料。②等额发票或收据。 八、违约责任： 乙方未按约定的工期完成应承担违约责任(若遇不可抗力条件，可协商解决)，供货时间每拖延一天，乙方需向甲方支付违约金每天按合同金额5%赔偿给甲方，以此类推。罚款从应付货款中扣除。 九、合同生效 本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。 甲方(