建筑项目施工合同范本.docx

建筑项目施工合同范本 建筑项目施工合同范文一 甲方： 负责人： 乙方： 负责人： 经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：益阳市秀雅综合大楼 2.工程地点：益阳市秀峰东路赫山社区西侧 3.工程内容：秀峰综合大楼1栋，建筑面积约4100㎡ 二、承包范围 1.甲方承揽的秀雅综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约4100㎡，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。 2.装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。 3.梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做 按《99建筑工程定额》计算。 4.水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。 三、承包方式 按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。 四、工程工期 1.工程总施工工期为日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开始计算施工工期。 2.竣工时间以开工日期起至第天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。 五、工程验收 1.乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。 六、工程质量 质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。 七、安全 安全施工与检查，乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定，严格按国家安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员，依法实施监督，检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承担责任 八、工程价款的结算方式 1.乙方承包范围内工程造价约为万人民币，具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行，平方米造价包干的形式计算，地下车库标准层按平方米造价包干计算。 2.本合生效后，甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条1条条款约定结算工程价款，若甲方需要新增工程量时，甲乙双方须另行签定补充协议，本工程乙方承包锥击管桩每根12米内，若施工时，遇到超过12米的，则全部由甲方负责。 九、工程分阶段划分及工程款支付 1.乙方自备资金施工至门面一层楼面完工，甲方按地下车库至门面一层已完工程量，向乙方支付工程总造价的%的工程款，乙方施工到屋封顶，甲方则按每一层实际已完工程量向乙方支付总造价的%的工程款，本合同第二、三条项目全部交付验收合格后再迟10天内付清工程款的%。 2.乙方提交的相关各项施工，结算资料完工并经甲方确认后，付清全部工程款的%，余下的2%工程款留置甲方作为乙方的质量保证金，工程交付2年后，无质量问题，由甲方如数支付给乙方。 十、质量保修 1.基础主体结构工程保修按工程的合理使用年限为50年 2.屋面防水工程，有防水要求的卫生间，屋面和外墙面的防渗漏为5年 3.电气管道，给排水管道装饰工程为2年 4.室内墙面，裂缝保修2年 5.结构出现裂缝，亮度0.3mm，乙方负责用环氧胶泥修补，超过0.3mm用碳纤布修补，以上所产生的费用由乙方负责。 十一、双方的职责和义务 1.甲方负责当地的一切纠纷(包括打桩期间因打桩造成周边房屋开裂或其它干扰乙方施工的其它因素) 2.施工前施工中和竣工后，涉及必须甲方出面时，甲方须条件配合 3.甲方应把工地水源、电源接到施工区内，因甲方原因导致工程停工，则甲方应负责赔偿乙方在停工期间所造成的直接经济损失。 4.乙方责任(1)应严格信守双方的协定按照施工图纸和现行《建筑工程规划》、《建筑工程施工操作规范》和有关规定施工。 (2)接受甲方监理单位、市建筑工程质量监督站和安监站对工程材料、工程质量进度安全的监督和检查。 (3)设计图纸中不明确之处或乙方在施工过程中发现重大质量隐患时应向甲方设计部门研商解决方案。 十二、附则 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。本合同在履行过程中发生争议，可向益阳市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 签订时间： 建筑项目施工合同范文二 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：德龙烟铁路德大段浆砌片石工程工程地点：山东德州市 2、分包范围：DK2+570-DK3+250路肩以下截、排水槽、拱形骨架护坡等浆砌片石工程 3、甲方负责施工前一切准备工作;基础挖土。 4、乙方负责挂线找平;选修片石及破石;清挖地槽(10cm左右)，铺浆;安砌片石及填缝找平、按泄水孔;截排水槽混凝土预制块安装;水沟预制板安装;完毕后清理场地等工作。 5、本次合同数量为暂计数量，甲方有权根据甲方工程进展、设计施工图纸的实际数量及乙方的施工能力，对合同数量进行任意调减或增。 6、乙方在施工中使用的工具由乙方负责。 7、乙方必须为从事危险作业的工作人员及务工人员办 理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为：所有乙方进场人员。保险事故发生时，乙方有责任采取必要地措施，防止或减少损失。 8、本工程大宗料由甲方负责组织或采购。施工中必须按规范施工，如达不到工程质量要求，乙方必须无偿返工，并承担由此造成的一切损失。 9、乙方必须按照现场标准化作业。 甲方： 乙方： 某年某月某日 建筑项目施工合同范文三 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的原则;甲、乙双方本着“平等、自愿、公平和诚实信用、友好合作”的原则，就重庆康乾置业有限公司、松桃囯泰发展公司开发的工程项目经双方协商达成如下协议： 第一条：工程概况 工程名称：国泰盘信新城; 建设规模：建筑积约平方米(多层)，栋，单栋约平方米;工程地址：贵州省松桃县盘信镇新区; 工程造价：约万元人民币(以实际施工图为准)。 第二条：本工程承包范围 以施工图纸全部工程项目并以外墙边界均属于承包范围(明确未承包范围除外)，基础土石方根据当地市场价计算(不在包干价之内)。 第三条：本工程未承包范围 本工程不含主供水、主供电、通讯、电视、天然气、绿化、宽带、室内给排水、室内强电、室外综合管网等工程由甲方另行发包。 第四条：工程施工工期 20某年某月某日起至20某年某月某日止，本项目工程有效工期为个月(进场时间以甲方开工报告为准)： 1、停水停电48小时以上或一周内停水停电累计停工超过48小时以上; 2、乙方每月某日前报本月工期顺延的原因和依据供审核，如到时不报，则视为本月无工期顺延情况; 3、以上条款仅作为工期顺延的依据，对于因上述原因造成工期延迟后所产生的费用，乙方不得提出费用索赔。 第五条：工程施工组织 1、乙方进场后甲方提供施工图纸二套; 2、乙方进场时甲方提供坐标及施工红线、水准点; 3、甲方提供的施工场地应达到三通一平施工条件; 4、乙方在开工后收到施工图纸后两周内将施工组织和进度计划报送甲方和现场监理，在5个工作日内提出批准或修改意见，否则，乙方可按进度计划实施。 第六条：本合同工程价款 2、经双方协商，本工程实行包干价核算，商住房按元㎡计价。 第七条：工程款支付方式1、按照施工图说明、技术交底纪要、设计变更、签证收方单等为依据; 1、本工程无预付款，首付款在乙方施工主体三层顶板时(单栋核算)，按已完成工程量的%支付(经甲方审定); 2、月进度款在乙方施工主体三层顶板后，每月某日前上报月进度表，甲方在收到月进度表后5个工作日审定，并按审定的%支付，如5个工作日内，甲方没有审定，则按照乙方申报的月进度报支付%; 3、预验收合格后付至总工程款的%; 4、竣工验收合格后，施工单位自报送结算资料(一式三份)之日起三个月内由甲方审定后，支付总价的%。如甲方在三个月内未完成预决算审核则按乙方所报的决算执行; 5、余款3%作为工程保修金，按保修合同协议规定执行。(竣工后满一 6、甲方支付工程款时以转账支票方式支付给乙方，乙方在收到工程款时开据收款收据。 第八条：农民工保证金的缴纳及退还 1、本合同签订时乙方向甲方缴纳150，万元(大写：人民币壹拾伍万元整)农民工保证金; 2、农民工保证金在乙方施工至主体完工时全部退还给乙方(单栋核算)。 第九条：工程质量标准 本工程质量标准为：合格。本工程严格按照国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》及相关配套文件进行施工和验年时支付%，满第二年时支付%，三年余下的%到期时支付); 第十条：工程施工安全责任 1、乙方必须加强施工安全管理，严格按规定采取安全防范措施，确保工程施工安全和人身财产安全，创建规范现场，包括施工围墙、地面硬化，宣传工作和标准的现场管理; 2、合同期间，乙方若发生人员病、残、亡及财产毁、损、丢失等安全事故以及其他违规违法、违纪事件。甲乙方分清负责，均由责任方承担一切损失及法律责任; 3、施工人员持有效证件进入施工现场，不得招收未成年及老、弱、病、残、犯罪等人员，否则，均由乙方承担一切经济、法律责任; 4、合同期间，因甲方原因所造成的安全事故由甲方承担一切责任。 第十一条：本合同其他约定 1、本合同未尽事宜，按建设委员会和工商局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》中的通用条款，以及国家相关法律、法规执行; 2、在工程施工过程中，乙方应严格按照工程质量及施工图纸要求进行施工，并确保工程达到验收合格标准，否则，除责令其立马整改使之达标外，甲方还将从乙方当月工程款中直接扣除所产生的相关费用(损失自负、工期不顺延、每发生一次处罚损失费伍仟元整)，造成甲方其他损失的乙方须全额赔偿; 3、乙方所购材料必须符合设计和质量要求，报监理和甲方代表确认，如有伪劣材料使用于本工程，已建工程应限期拆除或修复，拆除材料立马退场并重新采购，所延误的工期不予顺延，按规定须报送检验的材料必须报送相关部门检验，并承担相应的检验费用; 4、施工场地的交通、环卫、施工噪音、渣土处置等均由乙方负责，甲方给予协调，相关费用由乙方承担; 5、因乙方原因造成工程停工、窝工、返工等，由乙方负责;因甲方原因造成工程停工、停建、返工由甲方负责，工期给予顺延; 6、本合同签订后，乙方不得转包本工程和无故中途停工，否则违约，甲方有权单方终止本合同并勒令乙方在十日内撤离施工现场，不支付已在本工程中所产生的一切费用，给甲方造成损失的乙方须全额赔偿; 7、甲方未按本合同约定支付乙方工程款，超过30天时乙方有权要求甲方赔偿所造成的一切经济损失。 第十二条：合同签订后，甲、乙双方应严格遵守本合同所有条款，任何一方违约应支付守约方违约金元，并赔偿因违约给对方造成的经济损失。 第十三条：本协议未列条款以正式合同为准，未尽事宜，双方协商解决，协商后在正式合同中明确。 第十四条：本项目施工协议如发生司法争议，由有管辖权的人民法院裁决。 第十五条：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 码：码： 电话：电话： 某年某月某日