2023年电力施工安装合同范例范文.docx

天道酬勤 电力施工安装合同范例2023 电力施工安装合同范本2篇 电力工程合同范本【1】 发包方： 〔以下简称甲方〕 承包方： 〔以下简称乙方〕 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备工程实施方案，甲方确定将以下工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费 万元〔具体明细见附表〕： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年〔保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算〕，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的〔1999〕191号文关于农村电网建设与改造技术原那么、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么、贵州省农村电网建设与改造的根本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术标准、低压配电技术标准施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必须签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%归还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承当一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供给与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分〔县〕局签单到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部撤除并将现场清理干净。 15、乙方应将撤除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购置主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承当一切经济损失和法律责任。 17、假设撤除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，假设保证金缺乏以抵扣废旧设备和材料费用，差额局部从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。 21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。 22、未尽事宜，双方另行协商。 23、附那么： 甲方〔签章〕： 乙方〔签章〕： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人〔签名〕： 委托代理人〔签名〕： 年 月 日 年 月 日 电力施工合同范本【2】 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ； 2、工程地点： ； 3、工程范围： ； 〔详见施工图纸内容〕； 4、承包方式：＿ .5、材料及工艺补充说明〔详见施工图纸内容〕 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天〔以实际进场施工之日算起〕； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供〔或确认〕施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表〔或监理工程师〕未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表〔或监理工程师〕提出报告； 发包人代表〔或监理工程师〕在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收标准验收。 四、合同价款 总计合同金额〔大写〕〔人民币〕 ，小写￥ .五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电； 3、发包人应办理完备工程报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书； 七、平安施工与检查 1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，； 发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人原因导致的平安事故，由发包人承当相应责任及发生的费用； 3、如发生平安事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承当发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须成认承包人的竣工时间； 发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承当； 4、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠效劳。 九、现场代表 发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理； 如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附那么 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力； 本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组本钱合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、标准及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同共＿ 页 发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人： 住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人： ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ： ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ： 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行： 账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号： 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码： 电力安装工程施工合同 工程名称：安徽龙盛汽车用品建设单位：安徽龙盛汽车用品 施工单位：合肥创园电力安装工程六安分公司签订日期：10KV配电工程年日