2023年景观园林施工合同范本.docx

景观园林施工合同范本 　　景观园林施工建设跟通常的土建施工工程是不同的,它施工的方式具有自身的特殊性。景观园林施工合同是怎样的呢以下是在办公室小编为大家整理的景观园林施工合同范文，感谢您的欣赏。 景观园林施工合同范文一　　甲方： 　　乙方： 　　依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工协商一致，签定本合同。 　　第一条：工程概况 　　1、 工程名称： 乾隆尊品一期 　　2、 工程内容： 　　3、 承包方式：本工程采用包工承包方式实施。 　　4、 工程定价： 　　第二条：甲乙双方驻工地代表 　　甲方驻工地代表及委派人员名单： 　　乙方驻工地代表及委派人员名单： 　　第三条：工程质量等级 　　工程质量等级要求：必须达合格以上标准。 　　第四条：工程验收 　　当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在1天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告1天后，因甲方原因未安排验收的，那么视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 　　2、工程未经验收，甲方假设需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。假设未经乙方同意启用，将视为通过验收。 　　第五条：验收标准 　　本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照行业标准进行验收。(以图纸的效果80%为准) 　　第六条：工程量计价 　　实施单位工程量承包 每吨包 150 元整 　　付款方式 　　合同签订，乙方施工人员抵达施工现场，甲方应提前支付工人生活费及购置局部工具、材料的费用(为总工程的50%)，当施工到工程量60%时甲方预付乙方工程量的30%作为工人工资，工程验收合格后甲方应在当天内一次性支付乙方所有工程余款。 　　第七条：工程款支付 　　工程款支付方式：现金支付或账号支付。 　　第八条：双方权利和义务 　　1、甲方权利和义务 　　工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。 　　(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。 　　(2)负责对乙方进度、安装质量、平安保护、综合管理的监督。 　　(3)提供有利施工的现场条件(局部乙方所需的工具等)。 　　(4)审核工程方案进度。 　　(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 　　(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工通知后1天内组织验收。 　　(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。 　　2、乙方权利和义务 　　(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和标准的要求。 　　(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。 　　(3)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。 　　第十条：双方违约责任 　　1由于甲方未按合同约定向乙方付款或因施工材料耽误工期，那么视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 　　4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，那么视为违约，违约方需向守约方支付合同总价100%的违约金。 　　第十二条：其它 　　甲方配备专职施工员负责施工现场的技术指导和工作平安的生产，提供施工场地，及时提供乙方所需的水电等一切自然因素而引起的停工现象，为乙方创造良好的施工环境;电费、水费，施工工具一切施工方面的费用，由甲方负责。为乙方提供食宿。 乙方按照甲方合理规划。遵纪守法、文明施工，争创一流工程。 　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。 第十三条：合同生效与终止 　　1、 合同生效：合同经双方签字盖章生效。 　　2、 合同分数：壹式贰份。 　　3、 合同终止：工程款项付清终止。 　　发包方 承包方 　　法定代表人： 法定代表人： 　　(委托代理人)： (委托代表人); 　　合同订立时间 年 月 日 景观园林施工合同范文二　　发包方： (以下简称甲方) 　　承包方： (以下简称乙方) 　　根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 　　第一条工程概况 　　1.工程名称： 工程。 　　2.工程地点： 　　3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 　　第二条工期 　　本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 　　(一)如遇以下原因工期顺延： 　　1.未及时签审施工图纸和施工组织方案; 　　2.设计变更; 　　3.甲方未能按期提交施工场地; 　　4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 　　5.未按合同规定时间拨付工程款项; 　　6.遇不可抗拒因素。 　　(二)竣工验收： 　　1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否那么视为默认工程合格并进行竣工结算; 　　2. 假设未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 　　第三条 工程合同价款及支付方式 　　1.经双方商定本工程设计费为 元,本工程暂定造价520230元 (具体单价详见清单) ; 　　2.本工程按甲方审定预算中各工程的综合单价办理结算; 　　3.结算工程量以现场实际收方量为准。 　　4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整; 　　5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 　　第四条 关于设计调整(更改) 　　本工程涉及设计调整(更改)工程工程，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 　　第五条保修期 　　1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程局部保修期为一年。 　　2.成活率：植物管护移交时按行规到达95%的成活率。 　　第六条 双方的责任 　　(一)甲方责任： 　　1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 　　2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织方案及施工图，并以书面形式通知乙方; 　　3.负责协助办理施工的各项进场手续。 　　4.负责协调现场各施工单位间的关系; 　　5.假设施工变更应以书面形式通知乙方; 　　6.按合同规定时间按时付款。 　　(二)乙方责任： 　　1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关标准组织施工; 　　2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 　　3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工; 　　4.负责施工中的成品保护; 　　第七条 甲、乙双方现场代表及责任 　　1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表; 　　2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 　　第八条 材料的认定及采购 　　1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可采购。 　　2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购置。 　　第九条违约责任 　　(一)甲方违约责任： 　　1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 　　2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 　　3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。 　　(二)乙方违约责任： 　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。 　　第十条 争议解决方式 　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。 　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 　　代表人： 代表人： 本合同签订日期二○一○年 月 日 景观园林施工合同范文三　　甲方： 　　乙方： 　　依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。 　　工程名称： 　　第一条、施工范围：按甲方提供的施工图纸为准，施工工程量详见工程清单。(注：所有工程量按图纸要求，一次性包死，如有增补，甲乙双方向业主协商解决)。 　　第二条、工期要求及开工日期 　　1、合同工期：日历天数 　　2、工程竣工时，由甲方组织相关部门进行验收，乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。 　　第三条、质量标准及施工要求 　　1、合格。 　　2、双方签定合同后，乙方将施工技术、平安方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度方案等资料经甲方审批后，乙方进入现场施工; 　　第四条、工程款及支付方式 　　合同金额为(大写)： 壹拾陆万元整(160，000.00元)。(注：开票按总价179000开，如有增补，按工程量最终结算开票)。 　　1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后，甲方支付至合同金额的90%; 　　2、保质期满一年，甲方付清余款10%。 　　第五条、双方责任 　　一、甲方工作及责任： 　　1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。 　　2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。 　　二、乙方工作及责任： 　　1、负责按甲方提供图纸要求的规格，样式，质量等施工 　　2、施工期间的平安措施及平安责任由乙方全权负责。 　　3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工，平安作业，材料机具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清运，竣工时做到工完场清。 　　4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作，承担保护期间发生损害的修复工作及费用。 　　5、所提供苗木必须按图纸设计要求，规格、品种，并保证树形饱满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率，必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作，确保草坪苗木植物健康生长，保持良好的绿化景观。 　　6、工程结束由乙方负责联系竣工验收，(甲方协作乙方联系业主，组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐，做备案验收。 　　7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度，否那么甲方有权进行处分。 　　第六条、竣工验收与保养 　　1、竣工验收以相关的施工验收标准、质量检验标准、施工图纸为依据。。 　　3、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。 　　第七条、违约责任、索赔及争议 　　1、乙方不得将工程进行转包。否那么视为乙方合同违约。 　　2、乙方必须保证工程到达本合同要求标准。 　　3、争议及解决：如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议，应当首先协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提出诉讼。 　　第八条、本合同共贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 　　甲方签章： 乙方签章： 　　年 月 日