2023年土建劳动合同范本.docx

2023年土建劳动合同范本 土建一词，一般是指土建工程，土建工程是指一切和水、土、文化有关的根底建设的方案、建造和维修。土建劳动合同怎么写呢以下是办公室欧阳老师整理的土建劳动合同，欢迎参考阅读。 土建劳动合同范文一 发包方 (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条：工程概况 第二条：分包具体工作内容 第三条 分包工程及包干单价 3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。 3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。 3.3 根底以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为 元/m2，其中基价 元/m2，质量 元/m2，平安 元/m2，工期 元/m2，文明施工 元/m2，材料节约 元/m2。 注：假设乙方在分包施工中不能到达本合同所约定的相关标准，那么甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应局部价款，不再支付。 第四条 有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级到达，质量要求须由甲方现场工程工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收标准和标准验收和签发。 假设乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处分条款执行。 4.2 分包工程交甲方验收到达质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按建筑工程质量管理条例及重庆市建设工程质量保修证书内容执行。 4.3分包工期以甲方现场工程工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由 甲方工程工程部经理签发。假设乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金 元/天。 4.4 平安：严格执行建设部JGJ5999标准及重庆市劳动平安条例乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故控制在工程工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程工程部平安负责人签发。 在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任根底上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。假设因乙方的责任造成平安事故的，乙方应承担全部平安事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。 乙方应主动配合甲方对入场人员进行平安教育和技术交底，假设因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部平安管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。 4.4 文明施工：须到达甲方工程工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场工程工程部经理指定专人签发，假设未到达要求 。 4.5 材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等)局部的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。 4.6 乙方进场后，假设不能到达甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。 第五条：劳务分包费的支付 5.1 支付方式：银行转帐支票 5.2 支付程序：乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。 5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。 5.4 假设因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全局部包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。 第六条：临时设施、水、电由 。 第七条：附那么 7.1 本合同条款所述的工程管理人员具体名单详见公示于甲方现场工程工程部 的管理人员简介。 7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着老实信用的原那么按有关规定协商解决，假设在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。 7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。 7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。 第八条：补充条款 甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： ： ： 现场代表： 分包商： ： ： 年 月 日 年 月 日 土建劳动合同范文二 承包人(甲方)： 分包人(乙方)： 依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信原那么，为保证工程质量、施工进度、平安生产、文明施工，明确双方权利义务和责任, 经双方充分协商，就如下事项达成一致，订立本合同。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 设计概述： 2.分承包范围 分包范围： 提供劳务内容： 3.工期要求 开工日期： 完工日期： 根据本工程施工总进度方案、月进度方案和周施工进度方案的要求，乙方应科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期。 乙方如不能按分段流水施工明细工期要求完成各项工作的，应采取有效措施进行弥补。如仍不能按期完成各项工作的，甲方可采取统一协调措施或终止合同，因此产生的费用和给甲方造成的损失由乙方承担，从预留工程进度保证金中扣除。 4.平安、质量、文明生产标准 执行现行国家、地方政府、集团公司等关于建筑安装工程施工及验收标准、建筑安装工程质量评定标准和平安、质量、文明生产有关规定。特别约定本工程必须到达的平安、质量、文明生产评定等级目标为： 5.承包方式 5.1本合同采用第 种劳务分包方式。 5.1.1分包方式1：包工不包料。乙方只进行劳务分包。 5.1.2分包方式2：包工不包料，包材料消耗。乙方进行劳务分包，同时承担因自身管理不到位、用工不合理、不严格按施工技术标准要求和文明施工要求操作等原因造成材料消耗超出工程定额或超出双方约定金额局部的损失。 5.1.3分包方式3：总价包干。如同时承包材料消耗，须注明材料消耗金额标准。 5.2平安帽、平安带由甲方统一提供、乙方缴纳押金领取使用。平安帽每顶押金10元，每一年以旧换新。平安带每套押金20元，每两年以旧换新。合同内容履行结束，甲方收回平安帽、平安带，退回押金。 5.3关于施工设备、机具、平安防护用品、供水、供电、辅助耗材、劳保用品、文明施工、看护责任等双方约定： 6.合同价款、结算方式、结算依据 6.1合同总价(估价)款： 万元(其中劳务工资金额 万元、材料消耗控制金额 万元),具体以实际结算为准。 6.1 甲方按乙方分承包工程总造价(如无专门约定，本合同中工程总造价包括劳务工资、材料消耗、机械费等，并以最终审计结果为准)收取管理费 %(其中工程部 %、公司 %)，收取投标费 %，合计收取 %。 6.2如无特别约定，建设单位对该工程平安、质量、进度、文明施工等工程的奖罚均属乙方。 6.3劳务工资标准、结算依据、计价方法、税金支付及质量、平安、进度、文明施工奖罚等其它约定： 7.付款方式 7.1劳务工资根据当月验收合格工程进度进行结算，次月付款。 7.2甲方预留乙方分包工程总造价的 5 %作为平安风险抵押金、 5 %作为劳务工资保证金、 3 %作为审计保证金、2 %作为合同保证金，同时预留 %作为质量、进度、文明施工保证金。待工程竣工验收移交后，经查无劳资、欠款纠纷等其他问题，竣工决算金额经审计部门审定后，分别返还给乙方，不计利息。 7.3依照本工程竣工验收证书日期及甲方与建设单位签订合同保修内容的约定，预留工程总造价的 %作为保修金，保修期满后付给乙方，不计利息。保修期以甲方与业主签订施工合同要求为准。 7.4本工程劳务工资不得超出甲方工资管理方法百元工资含量标准，由xx公司统一按实名制管理、发放。 7.5如乙方收到建设单位工程款，应及时转入甲方账户，并同时办理纳税及付款发票，甲方受理后扣除相关费用(税金、管理费、借款、押金、劳务工资等费用)，并由甲方负责人签字同意后，支付给乙方。 其它约定： 8.双方职责 8.1甲方派驻现场施工管理人员 ，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、平安生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚、工程量签证权，具有工程质量、平安生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关平安、质量、进度、文明施工规章制度和管理方法要求。确保无平安、质量事故发生，否那么一切经济责任后果由乙方负责。 8.2乙方派驻现场施工管理人员 、 ， 作为专职质量检察员，负责质量验收并配合甲方进行质量检查。 8.3乙方必须派专职平安员 ， 做好平安管理工作，定期对职工进行平安检查教育，牢固树立平安第一的理念，通过各种方式教导员工时刻绷紧平安这根弦，时刻把平安放在心上，坚决做到不平安绝不生产，严格平安技术交底制度，狠抓平安措施落实，并承担全部平安责任及后果。 8.4分包单位劳务队伍必须由惠苑公司统一管理，执行甲方劳务队伍管理及工资结算方法，采用实名制发放劳务工资。 8.5工程施工机械、材料、临时设施、关系协调、工程变更等，均由乙方自行协商解决，费用自理。 8.6工程开工前7天，施工措施报甲方审批，并附一份完整图纸及相关资料。有关设备(塔吊)、脚手架在安装、撤除前5天，必须把措施报甲方审批，并附设备说明书一份，必要时通知甲方到现场查看。资料不完整，甲方不予审批。 8.7乙方组织较好的施工操作人员配备足够的熟练劳动力，严格按照施工图纸、标准、图集进行操作，按施工方案进行施工，认真进行施工作业。 8.8乙方派驻现场施工管理人员工作要做到三细心细、安排工作细、抓工程质量细，三到位布置工作到位、检查工作到位、隐患处理到位。 8.9确定每周一、周四为公共卫生日，对室内、室外、脚手架下及各自包干区进行大扫除。 8.10施工班组每完成一个分项工作，必须经工程