2023年公司管理规章制度合同管理规章制度.docx

天道酬勤 公司管理规章制度合同管理规章制度 　 公司管理制度合同管理制度 　点亮网 提供100000份企业管理资料免费下载，100余件特价管理光盘，天天更新！ 　() 　为加强合同管理，防止失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情 　况，制订本制度。 　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得， 　都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各 　有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉〞为核心的合同管理工作。 　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人 　委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 　六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿〞的原那么和“价廉物美、择优签约〞的原那么。 　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 　合同内容应注意的主要问题是： 　1、部首局部，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 　2、正文局部：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工 　程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、 　双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、 　交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 　点亮网()专业效劳于企业〔公司筹划管理人员〕 　Email:zhuguozhong@126 　QQ：393812649 第 1 页 共 6 页 　点亮网 提供100000份企业管理资料免费下载，100余件特价管理光盘，天天更新！ 　3、结尾局部：注意双方都必须使用合同专用章，原那么上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同 　有效期限。 　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时 　假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 　十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 　十二、合同审批权限如下： 　1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 　2、以下合同由董事长审批： 　标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 　3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 　十三、合同原那么上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。 　重要合同必须经法律参谋审查。合同审查的要点是： 　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法 　律、政策和本制度规定。 　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表 　述是否确切无误。 　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和 　可能承当的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部 　门鉴证，或请公证处公证。 　合同的履行 　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉〞 　的原那么。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 　十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资 　交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 　点亮网()专业效劳于企业〔公司筹划管理人员〕 Email:zhuguozhong@126 　QQ：393812649 第 2 页 共 6 页 　点亮网 提供100000份企业管理资料免费下载，100余件特价管理光盘，天天更新！ 　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处 　理或汇报。否那么，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行 　或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进 　行协商。 　十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 　二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 　二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 　二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式〔包括当事人双方的信件、函电、电传等〕，口头形式 　一律无效。 　二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一 　致同意的例外。 　二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承当相应的责 　任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 　二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩罚。 　合同纠纷的处理 　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥 　善处理。 　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 　二十八、处理合同纠纷的原那么是： 　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 　2、以双方协商解决为根本方法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益， 　又不侵犯对方合法权益的根底上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原那么，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对 　方的合法权益，主动承当责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求 　是，分清主次，合情合理解决。 　点亮网()专业效劳于企业〔公司筹划管理人员〕 　Email:zhuguozhong@126 　QQ：393812649 第 3 页 共 6 页 　点亮网 提供100000份企业管理资料免费下载，100余件特价管理光盘，天天更新！ 　二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨， 　统一意见，统一行动，一致对外。 　三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须 　考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 　三十一、凡由法律参谋处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供以下证据材料。 　1、合同的文本〔包括变更、解除合同的协议〕，以及与合同有关的附件、文书、、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 　5、有关方违约的证据材料； 　6、其他与处理纠纷有关的材料。 　三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公 　章或合同专用章。 　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式 　生效后，应复印假设干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行 　的了解或履行。 　三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 　三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请 　执行。 　三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止过失。执行中假设 　达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 　三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 　合同的管理 　三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，根底管理制度。 　三十九、本公司合同管理具体是： 　公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设 　合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 　点亮网()专业效劳于企业〔公司筹划管理人员〕 　Email:zhuguozhong@126 　QQ：393812649 第 4 页 共 6 页 　点亮网 提供100000份企业管理资料免费下载，100余件特价管理光盘，天天更新！ 四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他 　书面授权人签署。 　四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的根底工作。具体如下： 　1、建立合同档案； 　2、建立合同管理台帐； 　3、填写“合同情况月报表〞。 　为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 　一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。 　二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。 　三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。 　四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质 　的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。 　五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应防止承包方以低于本钱的价格竞标，不得任意 　压缩合理工期。 　六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。 　点亮网()专业效劳于企业〔公司筹划管理人员〕 　Email:zhuguozhong@126 　QQ：393812649 第 5 页 共 6 页 　点亮网 提供100000份企业管理资料免费下载，100余件特价管理光盘，天天更新！ 　点亮网()专业效劳于企业〔公司筹划管理人员〕 　Email:zhuguozhong@126 　QQ：393812649 第 6 页 共 6 页