2023年私房施工合同.docx

私房施工合同 　　随着社会经济的开展，很多私房施工大量涌现，那么对于私房施工合同你了解多少呢以下是在办公室小编为大家整理的私房施工合同范文，感谢您的阅读。 私房施工合同范文1　　甲方： 　　乙方： 　　甲方位于xx私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议: 　　一、建设范围 　　除根底以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。 　　二、建设方式 　　包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责按甲方所提供的建设图纸施工所需设备、工具、器具以及平安保障设施。 　　三、承包价 　　按照房屋建筑面积110 元/平方米，总面积约480平方米，总投资伍拾万元(含材料款)，最后以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。 　　四、付款方式 　　采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至四楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。 　　五、权利和义务 　　(一)义务 　　1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。 　　2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款; 　　3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。 　　4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。 　　5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，防止造成损失和浪费。 　　(二)权利 　　1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。 　　2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。 　　六、平安约定 　　合同约定单价已包含平安施工费，乙方必须做好施工现场平安措施，对工人进行平安教育，施工中做到平安作业，施工过程中发生的任何平安事故由乙方全部承担。 　　七、违约责任 　　甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，假设任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。 　　八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向人民法院起诉。 　　九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。 　　十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。 　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。 　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________ 　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________ 　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日 私房施工合同范文2　　甲方：__________________ 　　乙方：__________________ 　　经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、老实信用原那么，就土地转让事宜达成协议如下： 　　一、地块概况 　　1.该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳公路、后 抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。 　　2.该地块的用途为住宅。 　　二、转让方式 　　1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。 　　2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币100600元。 　　3. 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。 　　4.甲方必须保证无任何人以任何理由干预和阻碍乙方施工。 　　三、违约责任 　　1.甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，假设乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金及转让款， 　　2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付局部的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否那么，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。 　　3.甲方应创造合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入住所不便，甲方应当保证平安的情况下自行解决。 　　四、其他 　　1.在出让过程中，乙方承担相应的土地契税和交易费用。 　　2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。 　　3.本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 　　4.本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。 　　5.本协议经各方代表签字盖章后生效。 　　6.本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________ 　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________ 　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日 私房施工合同范文3　　甲方： (以下简称甲方) 　　乙方： (以下简称甲方) 　　一、工程概况 　　工程地点：大同 　　二、承包方式：双包(包工、包料) 　　三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。 　　四、施工日期：甲方确定开工日期，自开工之日起 个有效工作日完成合同任务，因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地，工期按实际延误天数顺延。 　　五、合同价款：共分主体、附属两局部，主体工程按实际建筑面积每平方米造价 元包干。(阳台全面积计算，楼梯按全面计算，面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减局部按每平方米 主体工程主要内容及要求： 　　1、楼房根底回填。 　　2、施工图纸内的所有建设内容。 　　3、卫生间、楼梯。 　　六、甲方的责任与义务 　　1、提供完整的施工图纸给乙方。 　　2、监督乙方施工质量。 　　3、筹集所有建房资金。 　　4、规划红线交给乙方。 　　5、邻近居民协调。 　　6、不随便改变设计图纸结构及使用功能。 　　7、指定2名工程监理人员，其他人员不随意干预乙方正常施工。 　　七、乙方的责任及义务 　　1、开工前对图纸进行审核，熟悉施工图纸，按图施工，保质保量，不偷工减料，施工过程中确需增减建设内容或修改施工图尺寸由设计部门下达变更通知。 　　2、乙方施工人员要专班专人，不能随意更换施工人员，钢筋工、架子工、泥工、电工、机械操作人员等主要工程由2人以上的技术骨干带班作业。 　　3、乙方备足备齐合格的建材如：钢材、红砖、砂、卵石、预制板、水泥等主要建筑材料，不合格建材不得进入施工场地。梁柱现浇，华新PO325#，粉刷、墙体、普通325#水泥，地坪用鹅卵石、梁柱用寸口石。 　　4、天沟、排水管、预留洞口及门窗填缝由乙方负责。 　　5、乙方备足备齐模板、平安网、脚手架、施工机械等物品。 　　八、质量要求 　　1、施工图纸内的所有工作按图施工，保质保量，不偷工减料。 　　2、外墙正立面贴瓷砖标准每平方米 元。封闭阳台，窗户使用铝合金材料，标准 元/m2。 　　3、门面后门防盗门每块元，共块，门面卷闸门按普通标准 元/m2计算，共2块。购置时双方共同协商，增加局部由甲方负担。 　　4、外墙瓷砖贴好，水平、垂直2度要符合要求。天沟抹平压光，楼梯要抹平压光，侧墙和楼梯间室外炮台要二次粉刷。 　　5、按建筑施工标准验收，砖砌体全高大于10米的垂直高度不超过20mm，垂直偏差不超过20mm，墙体外表平整度允许偏差不超过3mm，砌体的灰缝应横平竖直，厚度均匀，砂浆要饱满。 　　6、水平灰缝厚度不超过10mm，砖砌体原那么上不能重缝，砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能砌筑的应砌成斜槎，墙体粉刷为一般粉刷，室内外墙体粗粉。楼梯踏步高度一致，粉平收光，楼面找平，天花板粗粉，门面内地坪浇200#砼厚度8厘米。根底标高和楼面高允许偏差正负15mm，门面台阶粉平收光，屋面及侧墙要到达不漏水、不渗水，以上工作内容如有质量问题，乙方无条件返工。 　　7、桩、承台、柱、梁、圈梁、阳台、卫生间、钢筋混凝土浇筑局部要严格按施工工序和质量要求进行，浇筑时假设垂直、平整两度达不到要求，不允许跑模、变形、蜂窝、麻面、漏筋现象要及时采取补救措施，对工程质量平安造成严重隐患的，要无条件返工，费用由乙方自理。 　　9、所有的混凝土浇筑及墙体的砌筑要按要求及时养护。 　　九、施工平安 　　乙方在施工过程中应加强平安管理，严格按平安标准施工，对平安负责，甲方不付任何平安责任。 　　十、付款方式 　　按工程进度分期分批支付建设资金，具体付款方法如下：人员、机械设备进场付一楼、二楼、三楼完工各付元整;屋面完工付100000元;内外粉刷完工付100000元;余款在验收合格时一次性付清。 　　十一、其它说明 　　1、新建楼房周边建筑物在建过程中假设不是违规施工出现质量问题，乙方不承担负责。 　　2、门、窗、面砖所需材料，甲方派2人以上随同乙方选购和定制，购置或定制时达不成协议，甲方有权自行购置、定制，费用从工程款中扣除。 　　3、底层门面采用两间相通,增加桩、承台、柱、梁，费用由乙方负担。 　　4、如甲方不按合同要求付款，乙方有权停止施工，甲方每天赔付乙方工程总造价的 %作为违约金。工程完工后验收合格，甲方付清全部工程款，乙方交钥匙。反之乙方不按期完成施工合同，乙方每天赔付甲方工程总造价的 %作为违约金。 　　十二、争议或纠纷处理 　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方协商解决，或请有关部门进行调解。 　　2、双方协商无效时，经当地人民法院裁决。 　　十三、附那么 　　1、本合同共4页，正本三份，双方各执一份，公证处留存一份，签字之日生效，未尽事宜双方协商解决。 　　2、本合同履行完成后房屋入住之日起，出现墙体裂痕等问题由乙方负责。 　　3、如有未尽事宜，本着协商解决，具有同样的合同效益。 　　4、本合同在施工过程中如有更改，甲乙双方共同协商，所需增加材料局部由甲方负责。 　　5、一楼层高4米，二楼层高3米，三楼层高3米。 　　6、隔热层檐高不超过1.2米内按半价计算，超过局部按全额计算。 　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________ 　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________ 　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日