第13讲-专题三招投标、合同、施工组织设计2.pdf

学员专用 请勿外泄 第 1 页 共 4 页 环球网校学员专用 一级建造师 2022 环球网校一级建造师机电工程管理与实务案例特训 案例四 某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位 X），建设单位 X 把安装工程直接交予 A 公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资质预审后，共有 A、B、C、D、E 五家公司参与了投标。投标过程中（发生了如下事件）：A 公司提前一天递交了投标书；B 公司在前一天递交投标书后，在截止投标前 10 分钟，又递交了修改报价的资料；D 公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E 公司未按招标文件要求的格式报价；经评标委员会评定、建设单位确定，最终 C 公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使 C 公司延误工期 10 天，并造成窝工费及其他经济损失共计 15 万元；C 公司租赁的大型吊车因维修延误工期 3 天，经济损失 3 万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用 30 万元；施工过程中遇台风暴雨，C 公司延误工期 5 天，并发生窝工费 5 万元，施工机具维修费 5 万元。问题 1.分析上级主管部门否定建设单位指定 A 公司承包该工程的理由。2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。3.列式计算事件一中 C 公司可向建设单位索赔的工期和费用。参考答案 1.上级主管部门否定建设单位指定 A 公司承包该工程的理由是：全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目必须招标。2.（1）D 单位为无效标书。理由：因未按规定加盖法定代表人印章。（2）E 单位为无效标书。理由：因未实质上响应招标文件要求。（3）本次招投标工作有效。理由：因为有 3 家有效的投标单位，也未发生违规违法行为。3.工期可索赔=10+5=15 天 费用可索赔=15+30=45 万元 案例五 A、B、C、D、E 五家施工单位投标竞争一座排压 8MPa 的天然气加压站工程的承建合同。B 施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A 施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C 施工单位中标。问题 1.分别说明 A 单位的标书和 B 单位的变更文件能否被招标单位接收的理由。参考答案 1.（1）A 单位的投标文件不能得到建设单位的接收。理由：根据招标投标法的规定，投标人应该在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件学员专用 请勿外泄 第 2 页 共 4 页 环球网校学员专用 一级建造师 考试交流：送达投标地点；在截止时间后送达的，招标人应当拒绝。在投标截止时间后十分钟才送达标书，所以 A 施工单位的投标文件不能得到建设单位的接收。（2）B 单位的变更文件能得到建设单位的接收。理由：根据招标投标法的规定，在投标截止时间前书面通知招标人，其补充、修改内容为投标文件的组成部分，所以 B 单位在投标截止日期前对原投标的变更按规定是允许的，应当接收。案例六 某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子机招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价 3000 万元（含暂列金额 100万元）。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款 20%；工程价款结算总额的 3%作为质量保修金。工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣完成，设计变更增加费用 80 万元，暂列金额无其他使用。问题：1.计算本工程质量保修金的金额，本工程进度价款的结算方式可以有几种方式？参考答案：1.（1）最终工程款结算金额为 3000-100+80=2980 万元，质量保修金为 2980*3%=89.4 万元。（2）一般工程进度款的结算方式包括定期结算、分段结算、竣工后一次性结算、目标结算、约定结算、结算双方约定的其他结算方式。案例七 A 施工单位总承包某石油库区改扩建工程。A 单位把厂房桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的 B 单位。B 单位对比多个吊装方法后决定采用桅杆式起重机并编制了桅杆系统吊装 32t 桥式起重机吊装方案，由 B单位技术总负责人批准后实施。问题：1.该吊装方案的内容有哪些？2.该吊装方案的审批程序是否符合规定，若不符合规定请写出正确的做法。参考答案：1.吊装方案的主要内容：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理和作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸。2.（1）不符合规定。（2）正确做法：桅杆系统吊装 32t 桥式起重机吊装工程属于超过一定规模的危险性较大工程范围的吊装工程。B 单位（施工单位）编制专项方案后，组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。由 B 单位（施工单位）技术负责人审核签字、加盖单位公章，A 单位（总包单位）技术负责人审核签字、加盖单位公章，总监理工程师审查签字、加盖执业印章。由 A 单位（总包单位）组织专家论证。专家组提交专家论证报告，B 单位（施工单位）根据专家论证报告修改完善专项方案重新履行审批手续后按规定交底实施。案例八 学员专用 请勿外泄 第 3 页 共 4 页 环球网校学员专用 一级建造师 考试交流：分包 B 公司进场后，由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图，B 公司在施工时挖断供水管道。造成总包A 公司 65 万元材料浸水无法使用，机械停滞总费用 43 万元，每天人员窝工费用 4.8 万元，工期延误 25 天。B公司机械停滞费 18 万元。管沟开挖完成后，当地发生疫情，导致所有员工被集中隔离，产生总隔离费用 54 万元。为此 A 公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。问题:1.计算 A 公司可索赔的费用。2.索赔成立的前提条件是什么？3.A 公司应从哪些方面对 B 公司进行全过程管理？参考答案：1.（1）由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图，B 公司在施工时挖断供水管道属于建设单位的责任事件。1）造成 A 公司 65 万元材料浸水无法使用，可以索赔；2）机械停滞总费用 43 万元，可以索赔；3）每天人员窝工费用 4.8 万元，工期延误 25 天，可以索赔 4.825=120 万元；4）B 公司机械停滞费 18 万元，B 公司向 A 公司索赔，A 公司可以向建设单位追偿。5）管沟开挖完成后，当地发生疫情，导致所有员工被集中隔离，产生总隔离费用 54 万元，疫情属于不可抗力，费用各自承担，工期可以延误，不可索赔。总索赔费用：65+43+120+18=246 万元。2.索赔成立的三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。（3）承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。3.总承包方 A 公司对分包方 B 公司及分包工程施工，应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。案例九 安装公司项目部进场后，编制了施工组织设计，制定项目考核成本。施工组织设计的主要内容有编制依据、工程概况和施工特点分析、主要施工方法、施工进度计划等。开工后，安装公司履行相关开工手续，编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括：工程概况、编制依据、施工准备、质量安全环境保证措施。问题：1.本项目施工组织设计的要求内容还应有哪些？2.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容？3.质量安全环境保证措施都包括哪些内容？参考答案：1.施工组织设计内容还应包括：施工部署、施工准备与资源配置计划、主要施工管理措施及施工现场平面布置等。2.施工方案内容还应包括：施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求。3.（1）质量保证措施包括制定工序控制点，明确工序质量控制方法等；（2）安全环境保证措施包括危险源和环境因素的识别，确定重大危险源和重要环境因素，并制定相应的预防与控制措施等。案例十 学员专用 请勿外泄 第 4 页 共 4 页 环球网校学员专用 一级建造师 考试交流：某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容：设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施，进行了监督检查：施工方案齐全，临时设施通过验收，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，但材料采购因资金问题影响了施工进度。问题：安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好，哪几项需要改进？参考答案：1）技术准备、现场准备和劳动力配置计划完成比较好 2）资金准备和物资配置计划需要改进。