2022-一级建造师-建设工程法规及相关知识-模考测评班（二）有答案.pdf

注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播1一一级建造师级建造师建设工程法规及相关知识建设工程法规及相关知识模考测评模考测评班班一、单项选择题（共一、单项选择题（共 70 题，每题题，每题 1 分。每题的备选项中，只有分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）个最符合题意）1.下列关于法的形式与效力说法正确的是（）。A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保证公民权利B.法律是建设法规的最高形式C.法律分为基本法律和特别法律两类D.行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件【答案】A【解析】宪法是我国最高的法律形式，B 选项错误；法律分为基本法律和一般法律，C 选项错误；行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律制定的履行行政管理职权的规范性文件，故 D 选项错误。2.下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是（）。A.建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.招标公告发布暂行办法【答案】D【解析】国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内，制定规章。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。3.关于施工企业法人、法定代表人、项目经理、项目经理部民事行为及其责任承担，表述正确的是（）。A.企业法人仅对法定代表人符合法人章程的民事行为承担民事责任B.项目经理部超越授权范围实施的民事行为由项目经理部自行承担C.企业法人仅对法定代表人执行职务行为或者以法人名义从事的行为承担民事责任D.企业法定代表人应当对其书面授权的项目经理的民事行为承担民事责任【答案】C【解析】A 选项，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。B 选项、D 选项，由于项目经理部、项目经理不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。4.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D【解析】本题考查的是法人应当具备的条件。应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播2者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。5.代理人乙在紧急情况下为避免被代理人甲的利益受损，事先没有取得甲同意而转托第三人丙代理，则下列说法正确的是（）。A.甲对乙所转托的人的全部行为负民事责任B.乙就丙的选任以及对丙的指示承担责任C.如果事后甲未追认，由乙对自己所转托的人的行为负民事责任D.如果事后甲追认，乙无需对第三人的选任承担责任【答案】B【解析】民法典规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。6.下列关于地役权的说法中，正确的是（）。A.地役权属于约定的担保物权B.地役权依登记设立C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权D.地役权不可以单独转让【答案】D【解析】地役权是按照当事人的约定设立的用益物权，A 错；地役权可以不登记，自地役权合同生效时设立，B 错；土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权，C 错；地役权是从权利，具有从属性和不可分割性，D 正确。7.关于不动产物权设立、变更等，下列说法正确的是（）。A.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，自不动产交付之日起发生效力B.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，未办理物权登记，不发生合同效力C.不动产物权登记由合同签订地的登记机构负责办理D.属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记【答案】D【解析】不动产物权，经依法登记发生效力，A 错；未办理物权登记的，不影响合同效力，B 错；不动产物权登记由不动产所在地登记机构负责办理，C 错。8.下列关于债权的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债D.施工单位不按图施工，偷工减料的，发生不当得利之债【答案】B【解析】债的根据有合同、侵权、不当得利、无因管理，只有合同债为约定产生，而后三者均为法定产生。施工单位设置警示标志，属于法定义务，不构成无因管理债；施工单位不按特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播3图施工，偷工减料的，构成合同之债。9.某建筑物外墙广告牌因安装质量问题发生脱落，造成正在楼下停留的车辆损坏，本案中侵权之债的债权人是（）。A.车辆所有人B.建筑物所有人C.工程建设单位D.广告安装单位【答案】A【解析】本题主要区别权利人和责任人的概念。同时明确考核侵权责任认定。建筑物、构筑物或其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。A 为债权人，其他均为债务人。10.下列关于知识产权保护期限和续期的说法，正确的是（）。A.专利权保护期限为 20 年，自专利批准时起计算B.著作权保护期限为 50 年，自作品发表时起计算C.商标权保护期限为 10 年，自核准注册时起计算D.知识产权保护期间届满的，均可以申请续期【答案】C【解析】发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年，均自申请日起计算。著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后 50 年。专利权、著作权均不可续期，故 D 选项错误。11.关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.买卖合同中，债务人不履行债务时，债权人可依法行使留置权C.加工承揽合同中可以约定不得留置的物D.留置期间留置物毁损、灭失的，由债务人承担【答案】C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。12.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】B【解析】受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。13.2022 年 2 月 1 日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 5 月 1 日。2 月 10 日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为 5 月 10 日。该建筑特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播4工程一切险的保险生效日为（）。A.2022 年 2 月 10 日B.2022 年 4 月 20 日C.2022 年 5 月 1 日D.2022 年 5 月 10 日【答案】B【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。14.根据企业所得税法律制度的规定，下列取得收入的主体中，应当缴纳企业所得税的不包括（）。A.国有独资公司B.股份有限公司C.合伙企业D.高等院校【答案】C【解析】2018 年 12 月经修改后公布的中华人民共和国企业所得税法规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。15.下列所得中免纳个人所得税的是（）。A.年终加薪B.出售本人绘画的收入C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红【答案】C【解析】下列各项个人所得，免征个人所得税：（1）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；（2）国债和国家发行的金融债券利息；（3）按照国家统一规定发给的补贴、津贴；（4）福利费、抚恤金、救济金；（5）保险赔款；（6）军人的转业费、复员费、退役金；（7）按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费；（8）依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；（9）中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；（10）国务院规定的其他免税所得。16.甲公司为增值税一般纳税人，2021 年 11 月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是（）。A.用于应税项目生产而购进的动力燃料B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备D.用于交际应酬而购进的酒类产品【答案】A【解析】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；（2）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；（4）国务院规定的其他项目。特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播517.关于民事责任，下列说法正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】C【解析】本题综合考核民事责任的相关规定。责令限期改正，降低资质等级属于行政责任方式。民事责任以补偿为原则，但并非完全不具备惩罚性，例如消费者权益保之法规定的“退一赔一”，即具备一定的惩罚性。合同无效的，无约可违，不承担违约责任，但应承担“返还财产或折价补偿、赔偿损失”等其他法定民事责任。18.以下案件中构成工程重大安全事故罪的是（）。A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足、混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失 500 万元B.节能改造施工中未通知居民撤离，电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中 9 名工人全部遇难D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1 名工人身亡【答案】A【解析】B 选项属于违反安全管理规定，定重大责任事故罪；C 选项、D 选项属于安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，定重大劳动安全事故罪。19.关于施工许可证的颁发，说法正确的是（）。A.发证机关应当自受理申请之日起 15 日内，对符合条件的，颁发施工许可证B.对于证明文件不全的，可以多次告知建设单位需要补正的全部内容C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起 15 日内书面或口头通知建设单位，并说明理由【答案】C【解析】发证机关应当自收到申请之日起 7 日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者 5 日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；对于不符合条件的，应当自收到申请之日起 7 日内书面通知建设单位，并说明理由。20.关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。A.中止施工满 1 年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过 6 个月的，施工许可证自行废止C.因故中止施工，恢复施工后 1 个月内应向发证机关报告D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】A【解析】本题考查的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播6B 错，领取施工许可证后 3 个月内不能开工的可以延期，两次为限，每次不超过 3 个月。C错；因故中止施工，应当自中止施工之日起 1 个月内向发证机关报告；D 错，批准开工报告的工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。21.根据建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书，并处罚款C.给予警告，或处罚款D.申请企业 5 年内不得再次申请建筑业企业资质【答案】B【解析】建筑法规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。22.资质许可机关的上级机关，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】B【解析】有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。23.根据注册建造师管理规定，下列情形中，应予批准注册的是（）。A.赵某因工伤丧失了民事行为能力B.孙某有两个专业，参加继续教育达到 150 学时，申请延续注册C.周某申请在两个单位分别注册D.李某已年满 60 岁但仍担任施工单位咨询顾问【答案】D【解析】注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的；（8）在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过 65 周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。24.某工程由于周边道路改造，运输材料的车辆不能进场，导致该工程停工达 100 天之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他工程的项目经理，根据有关规定，可行的解决方式是（）。特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播7A.经建设单位同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，施工单位更换项目经理C.经建设主管部门同意，由甲同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，施工单位更换项目经理【答案】B【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。本题中不足 120天，所以不得担任两个项目的项目经理。但发包方同意，是属于可以更换项目经理的情形，故 B 选项正确。25.关于建设工程招标投标交易场所，下列说法正确的是（）。A.县级及以上地方人民政府可根据实际需要，建立统一规范的招投标交易场所B.招标投标交易场所可以与行政监督部门存在隶属关系C.依法必须招标项目的招标公告可以在项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布D.只有投标人本人可以对招标公告和公示信息发布存在的违法违规行为进行投诉【答案】C【解析】招标投标法实施条例规定，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台（以下统一简称“发布媒介”）发布。任何单位和个人认为招标人或其招标代理机构在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，可以依法向有关行政监督部门投诉、举报。26.下列关于开标与评标活动，说法正确的是（）。A.评标委员会成员名单应当在开标时公布B.招标文件设有标底和最高投标限价的，应当在评标后公布C.投标人有异议的，应当在开标现场当场提出D.投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的，评标委员会可以书面通知投标人进行澄清、说明【答案】C【解析】评标委员会成员名单应当在定标前保密；招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布；招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；选项 D 应被评定为废标。27.关于确定中标人，说法正确的是（）。A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可在发出中标通知后重做审查确认D.招标人确定中标人后，应当在 15 日内报告招投标行政监督管理部门，不能直接发出中标通知书【答案】D【解析】中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播8各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。28.关于招投标投诉，说法正确的是（）。A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动【答案】C【解析】招标投标法实施条例规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。29.关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】A【解析】B 错，联合体投标一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。C 错，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。D 错 A 对，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。30.根据建设工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】B【解析】存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；（4）施工总承包特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播9单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。31.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D.拖延履行保修义务的【答案】C【解析】A、B、D 均属于工程质量不良行为。32.根据建筑市场诚信行为信息管理力法，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 6 个月B.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为 6 个月至 3 年C.对招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于 6 个月的，公告期限从其决定【答案】B【解析】对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 3 个月。选项 A 错误。建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年;良好行为记录信息公布期限一般为 3 年。选项 B 正确。招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为 6 个月。选项 C 错误。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于 6 个月的，公告期限从其决定。选项 D 错误。33.某施工合同约定，工程通过竣工验收后 2 个月内，结清所有工程款。2021 年 9 月 1 日工程通过竣工验收，但直到 2021 年 9 月 20 日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位直未支付工程余款。2022 年 5 月 1 日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2021 年 9 月 21 日B.2021 年 11 月 21 日C.2022 年 5 月 2 日D.2021 年 11 月 2 日【答案】D【解析】利息从应付工程价款之日计付。对应付工程价款之日有约定的按照约定处理。34.合同法规定的赔偿损失是一种常见的违约责任。赔偿损失既包括直接损失，也包括间接损失。工程施工中，因发包人原因停建，承包人依法解除合同，其可以要求发包人赔偿的间接损失是（）。A.机械设备退场时拆除不当导致工人受伤特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播10B.未使用建筑材料积压、处置产生的损失C.未完工程的营业额D.未完工程的计划利润【答案】D【解析】赔偿损失范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指财产上的直接减少。间接损失（又称所失利益），是指失去的可以预期取得的利益。可以预期取得的利益（也称可得利益），是指利润而不是营业额。35.无效合同处理的主要方式是（）。A.双方协商一致后解除合同B.提供担保后可以继续履行C.返还财产，不能返还的折价补偿D.不予结算并没收违法所得【答案】C【解析】合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除，A错；主合同无效，担保的从合同必定也无效，B 错；合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，C 正确；建设工程施工合同无效，但验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持，D 错。36.甲公司中标后将部分专业工程依法分包给乙公司。施工中，建设行政主管部门在例行检查时，发现乙公司安全生产许可证过期，责令其停工。甲公司随即发出解除分包合同通知。关于本案的法律后果，说法正确的是（）。A.由于乙公司事实上不能继续履行合同，甲无需通知，合同自动解除B.甲通知解除合同，无需取得乙的同意，合同自通知发出时解除C.乙有异议的，可以请求建设行政主管部门确认解除合同的效力D.已完工程合格部分，乙有权请求甲按照合同约定支付工程款【答案】D【解析】合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果，A 错；当事人一方主张法定解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，B、C 错误。37.关于效力待定合同的说法，正确的是（）A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】D【解析】民法典规定，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。38.甲乙合同约定违约金 1 万元，合同履行中甲违约造成乙 5 万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（）元。A.1 万B.5 万C.6 万D.7 万【答案】B特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播11【解析】约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。39.下列有关劳动合同签订做法正确的是（）。A.与公司己连续签订两次固定期限合同的王某在续签第三次合同时，要求签无固定期限合同，单位以王某工作年限未满 10 年为由予以拒绝B.李某上班 1 年，单位仍未与其签订书面劳动合同，应视为单位与李某己订立无固定期限合同C.赵某担任财务岗位，单位与其签订劳动合同时，要求其提供两名本地户口的担保人D.周某应聘电焊工岗位，单位与其签订的劳动合同中没有约定社保和劳动保护条款【答案】B【解析】A 选项，属于应当订立无固定期限劳动合同的情形，单位不得拒绝。C 选项，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。D 选项，劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。40.根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。A.在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】A【解析】为了保护一些特殊群体劳动者的权益，劳动合同法第 42 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第 40 条、第 41 条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期，产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。41.陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项正确的是（）。A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解B.陈某可提请仲裁，但在此之后不能够提起诉讼C.陈某可直接向法院起诉D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁【答案】D【解析】对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动法规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。对未经仲裁程序直接起诉到人民法院的劳动人事争议案件，人民法院应裁定不予受理；对已受理的，应特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播12驳回起诉，并告知当事人向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。42.关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联动单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任【答案】A【解析】所谓多式联运，是指由两种及其以上的交通工具互相衔接转运而共同完成的运输过程。多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联运单据，按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。多式联运承运经营人可以与参加多式联运等各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定互相之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务，因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。43.根据经修改后公布的 中华人民共和国大气污染防治法 规定，下列说法中正确的是（）。A.暂时不能开工的施工工地，施工单位应当对裸露地面进行覆盖B.超过 6 个月 的，应当进行绿化 铺装或者遮盖C.施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息D.城市范围内各路段的施工工地应设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡【答案】C【解析】暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过 3 个月的，应当进行绿化铺装或者遮盖。施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。施工单位应当采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m 的封闭围挡 施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。44.建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）A.应当使用散装水泥B.禁止损毁耕地烧砖C.应当使用预拌混凝土D.禁止远距离运输【答案】B【解析】循环经济促进法规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用粘土砖。选项 B 正确。45.关于在文物保护单位的保护范围和建设控制地带施工的说法，不正确的是（）。A.承担文物保护单位修繕工程的单位应同时取得相应等级的文物保护工程资质证书和建筑业企业资质证书B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得进行任何建设工程和爆破、钻探、挖掘作业特价职称论文、专利、学历提升，联系老师微信：4466218课件、押题全程无偿分享，为防止链接失效，务必添加微信：4466218注：天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播13D.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应经相应的文物行政部门同意后，报建设规划部门批准【答案】C【解析】文物保护法规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。46.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自