分享
2023年标准售房合同范本.docx
下载文档

ID:255143

大小:14.37KB

页数:11页

格式:DOCX

时间:2023-03-15

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 标准 售房 合同范本
标准售房合同范本   售房合同即房屋买卖合同,是一方转移房屋所有权于另一方,另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。以下是小编为大家精心准备的:标准售房合同相关范本。欢送阅读参考!   标准售房合同范本一   甲方(卖方):xxx   乙方(买方):   甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:   一、甲方自愿将坐落在 重庆市九龙坡区 渝州路 2小区3号楼 4单元 405室(建筑面积120平方米,储藏室40 平方米,产权证号st1002105420 )房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。   二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ;即人民币小写100XX元 。   三、乙方在签订本合同时,支付定金三十万元整 ,即小写300000元 。   四、乙方支付定金之日起 2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。   五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。   六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承当。   七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。   八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如 费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。   九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。   十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:1005648485 ),空调两台(型号:0152468549 ),热水器(型号:1095874554),浴霸(型号:1025456985 ),饮水机(型号:1084759264 ),音响两台(型号:258695 ),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、桌一张,橱卫设施, 等让与乙方(含在房屋价值内)。   十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。   十二、附加条 款:   1、转让过后,甲方不的以任何借口干预乙方对房屋的修改。   甲方(卖方):赵 升 (印) 身份证号:   住址:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号 :   20 年04 月 28日   乙方(买方):张沙沙 (印)身份证号:   住址:四川省达州市南坝镇23号 :   标准售房合同范本二   出卖人: 买受人:   根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖商品房达成如下协议:   第一条 工程建设依据。   出卖人以_____方式取得位于______、编号为______的地块的土地使用权。(土地使用权出让合同号)(土地使用权划拨批准文件号)(划拨土地使用权转让批准文件号)为___________。   该地块土地面积为____,规划用途为____,土地使用年限自____年__月__日至___年___月___日。   出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,(现定名)(暂定名)___。建设工程规划许可证号为_____,施工许可证号为_____。   第二条 商品房销售依据。   买受人购置的商品房为(现房)(预售商品房)。预售商品房批准机关为__,商品房预售许可证号为_____。   第三条 买受人所购商品房的根本情况。   买受人购置的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的工程中的:第_____(幢)(座)_____(单元)(层)______号房。   该商品房的用途为_____,属_____结构,层高为____,建筑层数地上_____层,地下_____层。   该商品房阳台是(封闭式)(非封闭式)。   该商品房(合同约定)(产权登记)建筑面积共______平方米,其中,套内建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。   第四条 计价方式与价款。   出卖人与买受人约定按下述第_____种方式计算该商品房价款:   1、按建筑面积计算,该商品房单价为(_____币)每平方米__元,总金额(_____币)__千__百__拾__万__千__百__拾__元整。   2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_____币)每平方米__元,总金额(_____币)__千__百__拾__万__千__百__拾___元整。   3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(____币)__千__百__拾__万__千__百__拾___元整。   第五条 面积确认及面积差异处理。   根据当事人选择的计价方式,本条规定以(建筑面积)(套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。   当事人选择按套计价的,不适用本条约定。   合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。   商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理:   1、双方自行约定:   2、双方同意按以下原那么处理:   (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;   (2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。   第七条 买受人逾期付款的违约责任。   买受人如未按本合同规定的时间付款,按以下第_____种方式处理:   1.按逾期时间,分别处理(不作累加)   (1)逾期在__日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之__的违约金,合同继续履行;   (2)逾期超过___日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的___%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之___(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。   本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。   第八条 交付期限。   出卖人应当在__年__月__日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备以下第__种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:   1.该商品房经验收合格。   2.该商品房经综合验收合格。   3.该商品房经分期综合验收合格。   第九条 出卖人逾期交房的违约责任。   除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按以下第___种方式处理:   1、按逾期时间,分别处理(不作累加)   (1)逾期不超过___日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之___的违约金,合同继续履行;   (2)逾期超过___日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起__天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的___%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之___(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。   第十一条 交接。   商品房到达交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承当。   第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承当全部责任。   第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。   出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第___种方式处理:   第十四条 出卖人关于根底设施、公共配套建筑正常运行的承诺。   第十五条 关于产权登记的约定。   出卖人应当在商品房交付使用后___日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按以下第___项处理:   1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起___日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的___%赔偿买受人损失。   2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的___%向买受人支付违约金。   第十六条 保修责任。   买受人购置的商品房为商品住宅的,住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照住宅质量保证书承诺的内容承当相应的保修责任。   买受人购置的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。   在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承当责任,但可协助维修,维修费用由购置人承当。   第十八条 买受人的房屋仅作_________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承当第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第___种方式解决:   1.提交______仲裁委员会仲裁。   2.依法向人民法院起诉。   第二十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。   第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。   第二十二条 本合同连同附件共___页,一式___份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:   出卖人___份,买受人___份,___份,______份。   第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。   第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向__申请登记备案。   出卖人(签章): 买受人(签章):   (法定代表人): (法定代表人):   (委托代理人): (委托代理人):   (签章) ( ):(签章)   ___年___月___日 ___年___月___日   购房本卷须知   使用标准的合同文本   一定要参照最好是采用且不要随意修改文本,并按照文本中所列条款认真填写,了解各项具体内容。不要随意去签订开发商自己定的定购协议书还交一笔订金。就算很多人都这样做,但这并非购房的必经程序。且这种合同一定是权利义务不平等的,对自己尤其不利。最好能够直接与开发商签预售合同就好。这个步骤,一定不能马虎啊!否那么到时吃大亏就惨了。   相关证明文件有效   如果是买期房(在建、未完成建设、不能交付使用的房屋)要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内;买现房那么要查看开发商是否具有该房屋的

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开