2023年房屋购买申请书.docx

房屋购置申请书 房屋委托购置合同 编号： 委托人：受托方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿的根底上，就房屋购置的委托事宜达成协议如下： 第一条委托事项 甲方委托乙方为其购置房屋提供以下效劳。 第二条房屋状况： 甲方对购置房屋的根本要求是：坐落范围： 户型：面积： 交付日期： 其他 第三条甲方委托乙方购置的房屋参考价人民币大写元，￥元。 其他要求。。 第四条委托期限 自年月日至年月日。 超过以上期限仍需要委托效劳的，双方另行签订委托合同或以书面形式将本合同委托期限延长。 第五条现场看房 乙方应派注册经纪人带甲方到房屋现场看房，对房屋装修及设1 施、设备情况进行核实，并签署现场看房记录。 第六条甲方义务 应出示身份证或等真实有效的身份资格证明； 应对乙方的经纪活动提供必要的协助与配合； 不得在委托期限内及期限届满后___个月内与乙方介绍的客户进行私下交易。 乙方完成委托事项，应按约定支付 佣金 第七条乙方义务 应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明； 应尽力完成甲方的委托事项，及时将有关情况向甲方如实告知，为甲方签订买卖提供联络、协助、撮合等效劳，促成买卖合同的订立； 收取佣金应向甲方开具合法、有效的收费票据； 本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取佣金以外的任何费用。 第八条佣金 佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。 当乙方完成甲方委托事项的，促成甲方与第三方订立合同，双方签字或盖章生效后日内，甲方应按照房屋成交价格的%向乙方支付佣金。 第九条违约责任 在本合同第三条约定的期限内，甲方与乙方介绍的客户私下成交的，应支 付违约金元； 甲方未按约支付佣金的，除继续支付佣金外，还应支付违约金元； 第十条合同争议的解决方法 本合同如发生争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，按以下第种方式解决： 向常州仲裁委员会申请仲裁； 依法向有管辖权的人民法院起诉。 第十一条其他约定事项： 第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 第十三条合同一经生效，即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。 甲方：乙方：住所：住所： 身份证号码：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： ： ： 日期：日期： 监制部门：XX省常州工商行政管理局XX市房产管理局 房屋购置意向协议 甲方： 乙方： 现有甲方将位于XX市乳山银滩旅游区观海听涛小区24号楼1单元402室建筑面积为80.61平方米楼房出售给乙方，在未正式办理过户手续的前提下为保证双方的利益特签定如下协议 1。甲方在签定此协议即日起不得把此房屋以各种理由继续出售，乙方需要向甲方交纳人民币壹仟元的保证金以确保购置此房，如甲方违反协议继续出售此房屋导致乙方未购得此房屋，甲方必须返还乙方所交纳的保证金和承担为此乙方所产生的经济损失，如乙方在双方规定的天内未履行购置行为，甲方将不向乙方退还所交纳的保证金。 2：甲方必须协助乙方办理房屋过户转让手续，以确保房屋所有正常手续证件顺利转移到乙方名下，办理转让手 续的费用由乙方自行承担，甲方必须保证此房屋没任何拖欠费用跟遗留问题 3：房屋交易金双方可在过户的当天，自行协商所有手续办理完毕后一次性付清 4。房屋配套设施必须按照小区物业所提供的标准配套设施来验收。如有缺少甲方必须向物业交涉索取，甲方不得私自 拆移跟损坏。 5。此协议在双方签字即日起生效。此协议在双方正式签定房屋转让合同后即自行作废。 此协议一式三份，甲方，乙方，证明人各持一份，以视公正。 甲方：乙方：证明人：年日月 合同编号： 临建房屋购置合同 甲方：乙方：签订时间：年签订地点： -1- 甲方：北京华云建筑工程 乙方：三河华通钢结构工程 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，双方就本工程临建房屋使用事宜协商一致，订立如下协议： 第一条总包工程概况 1.1工程名称： 1.2工地地点：临建房屋概况 2.1房屋用途： 2.2房屋材质： 2.3房屋型号： 2.4活动板房面积计算规那么： 。雨棚面积=水平投影面积的一半 ④总面积=。+。+。 2.5房屋面积第二条合同工期 3.1进场日期：年月日 3.2甲方要求的最迟完工日期：年月日 第三条合同价款及支付方式 4.1房屋平米单价：处），拆盖50元每平米，顶板85元每沿米，墙板80 每沿米，钢架20230元每沿米。 4.2元， 4.3计算原那么。依照双方签认的现场实际搭建数量为计算依据。 4.4费用的支付：工程完工验收合格后一周内支付至合同结算总价的95%，余下5% 的质保金完工后一年内付清。付款时乙方出据发票。 第四条工程质量及验收标准 5.1本临建工程质量等级双方约定为：合格 5.2临建工程质量的验收标准为中华人民共和国和XX省验收标准标准、设计图纸和合同文件的各项技术说明及要求，当上述标准出现差异或不一致时以较高要求的标准为准。 5.3符合XX省临建房屋管理规定及公司临建房屋管理方法。 5.4提供一年维修效劳。保修期间内，属乙方原因造成活动房损坏的，乙方予以无偿修补，非乙方原因或超出保 修期造成板房损坏的，乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担。 5.5由乙方去消防部门指定单位对材料进行复验，并承担相应费用。 第五条平安生产及现场管理 6.1乙方须严格遵守XX省人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定、XX省建筑市场管理条例等XX省政府关于外度来京施工企业管理的相关法律、法规和条例。乙方应遵守甲方制定的劳务市场管理规定及甲方其他的关于分包管理的所有制度、规定等、任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。 6.2乙方熟悉并能自觉遵守、执行建设工程施工现场管理规定、XX省实施细那么、XX省建设工程施工现场管理问题性质的认定及处分规定、XX省建筑施工现场平安防护根本标准、施工现场临时用电平安技术标准 及其他中华人民共和国国家政府、行业主管部门公布实施的有关平安生产的法律、法规、标准、标准及各项规定。 6.3乙方必须尊重并服从甲方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式，接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种平安生产检查；接受政府行业主管部门及劳动部门的平安生产检查；严格执行检查整改消防制度、平安防护设施、设备验收制度。 6.4乙方员工在施工现场于工作时间内从事施工过程中锁发生的伤害事故为工伤事故；乙方发生事故后必须立即用最快捷的方式向总包方报告。并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照；乙方要积极配合甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证，不准隐瞒不报；乙方须承担因为乙方的原因造成的平安事故的经济责任及法律责任。 6.5如果发生伤亡事故，无论事故 的责任者为何人，乙方须做好事故的善后处理 工作。甲方不直接对伤亡者极其家属。 6.6乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、XX省政府、XX省建设委员会方法的有关治安、消防、交通平安管理规定。乙方应严格甲方消防保卫制度及施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的平安检查；对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处分。 6.7凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故和施工现场内等火灾事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独立承担，因此给甲方造成的经济损失由甲方责任赔偿。甲方有对其进行经济处分的权利。 第六条争议解决 7.1双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿意通过协商或者调解不成，可以采取以下第二种方式解决： 7.1.1第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁； 7.1.2第二种争议解决方式。向人民法院起诉。 第七条合同生效、终止及其它 8.1本合同在双方签字盖章之日起生效，完成合同约定全部工作内容并结清全部工程款时即告终止。 8.2本合同一式份，甲方份，乙方份。 第八条补充条款 甲方乙方 地址：地址：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： ： ： 邮政编码：邮政编码： 购置二手房屋合同 本合同双方当事人： 卖方：身份证号码：卖方代理人：身份证号码： 买方：身份证号码：买方代理人：身份证号码： 买方代理人：身份证号码： 第一条房屋的根本情况。 甲方房屋座落于；位于第____层，共____，房屋，结构为，建筑面积__________平方米，房屋用途为______；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二；为___。 第二条价格。 总金额为。元整。 第三条付款方式。 乙方应于本合同生效之日向甲方首付元整，并于年月日付给甲方元整。 第四条交付期限。 甲方应于本合同生效之日，将该房屋的产权证书交给乙方，乙方并于过户之日将房款元整付给甲方。 第五条乙方逾期付款的违约责任。 乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按__________计算。逾期超过________天后，即视为乙方不履行本合同。 １.终止合同，乙方按累计应付款的__________％向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额局部由乙方据实赔偿。 ２.乙方按累计应付款的__________％向甲方支付违约金，合同继续履行。 第六条甲方逾期交付房屋的违约责任。 除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交 付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在__________个月